+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор строительного подряда на изготовление поставку и м онтаж балкона

Договор строительного подряда на изготовление поставку и м онтаж балкона

Образец договора на отделку балкона. Договор на отделку, обшивку и утепление балконов. Образцы договоров. Договор на изготовление и монтаж. Feb 26, - Договор может быть в любой произвольной форме найдите в интернете шаблон любого договора оказания услуг физ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Top- Download Все файлы интернета Регистрация Войти. Проверено антивирусом.

Договор строительного подряда на изготовление поставку и м онтаж балкона

Работа выполняется иждивением Подрядчика, включая доставку оборудования, механизмов, комплектующих их погрузку-разгрузку, прочее, необходимое для выполнения работ. В рамках выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик, своими силами и за свой счет, осуществляет регулярную уборку и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате выполнения Подрядчиком работ. Комиссия Заказчика может состоять как из лиц, являющихся работниками Заказчика, так и из лиц, являющихся работниками иных хозяйствующих субъектов.

Изготовление, поставка и монтаж оконных и балконных блоков ПВХ 6 — 10 и технический этажей в осях Изготовление, поставка и монтаж витражей балконов: в осях по фасаду 1 — Изготовление, поставка и монтаж витражей балконов: в осях по фасаду; в осях Л-В по фасаду Л — А.

Изготовление, поставка и монтаж витражей балконов: в осях В-Л по фасаду А — Л ; в осях по фасаду 17 — 1. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, не запрещенным законодательством способом по дополнительному соглашению сторон.

В течение 5 дней после выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан передать Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с п.

Подрядчик также несет полную ответственность ст. Хранение имущества Заказчика осуществляется Подрядчиком безвозмездно. В случае причинения в период выполнения работ ущерба приобретенным или переданным Заказчиком для работы материалам и механизмам, их утраты или недостачи, Подрядчик обязан за свой счет устранить причиненный ущерб, возместить утрату или недостачу.

В случае складирования имущества на территории объекта Подрядчик обязан соблюдать требования по запрету складирования в местах общего пользования Объекта. Подрядчик обязуется оплатить затраты Заказчика, в соответствии с показаниями счетчиков, на временное электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, согласно П. Заказчик вправе при оплате работ Подрядчика провести зачет встречного требования, в соответствии со ст.

Заказчик обязуется обеспечить своими или привлеченными силами на объекте временное электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также электроснабжение бригадных домиков других временных зданий и сооружений Подрядчика при условии установления Подрядчиком электросчетчика на каждый подключаемый бригадный домик. Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение бригадных домиков Подрядчика, производятся только на основании письма Подрядчика, в сроки, указанные в Письме, если эти сроки не превышают сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется путем подписания сторонами Справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ. Срок приемки работ составляет 10 Десять рабочих дней с момента предоставления Заказчику Справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ.

В указанный срок Заказчик обязан подписать предъявленный акт и один экземпляр вернуть Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если Подрядчик не приложит к акту документы, удостоверяющие качество использованных материалов, Заказчик приостанавливает приемку и оплату работ до момента предоставления указанных документов. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны обязуются в срок не более 10 десяти рабочих дней собрать совместную комиссию из уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, провести совместную приемку и составить акт выявленных дефектов, с указанием сроков их устранения.

Работы считаются выполненными после передачи исполнительной документации Заказчику и подписания Справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ полномочными представителями обеих сторон.

Комиссия Заказчика имеет право, в любое время, провести контрольную перепроверку принятых представителем Заказчика подрядных работ:. В случае обнаружения факта подписания объемов работ, фактически не выполненных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в 5-ти кратном размере от стоимости фактически не выполненных, но представленных к сдаче работ указанных в Справке о стоимости выполненных работ и Акте о приемке выполненных работ.

В случае обнаружения факта подписания некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественно выполненных, но подписанных Подрядчиком работ указанных в Справке о стоимости выполненных работ и Акте о приемке выполненных работ. Сумма штрафа удерживается Заказчиком в безакцептном порядке с суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору.

В том случае, если обязанность по оплате работ Заказчиком уже исполнена, Подрядчик обязан уплатить сумму штрафа Заказчику в течении 10 календарных дней с момента получения претензии. Кроме того, при выявлении указанного факта Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику об этом уведомление по адресу, указанному в договоре. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления, либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу.

В случае обнаружения дефектов, недостатков работ в период действия гарантийного срока , в выполненных работах Подрядчик обязан в течение 5 Пяти рабочих дней со дня предъявления претензии устранить их за свой счет, либо Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков собственными силами или привлеченными третьими лицами.

За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательства.

Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение обязательств по договору подряда сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду. Уплата пени и штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует соблюдение технологического процесса и высокое качество работ, а также качество используемых материалов, в том числе деталей, конструкций или оборудования, соответствующее ГОСТам, СНиПам.

Гарантийный срок на результат работ, предусмотренный настоящим договором, устанавливается 5 Пять лет и начинается с момента подписания акта приема-передачи. По окончании работ Подрядчик обязуется одновременно со Справкой о стоимости выполненных работ и Актом о приемке выполненных работ передать заказчику документы, удостоверяющие качество использованных материалов, а именно паспорта и сертификаты качества.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика — соответственно - Заказчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам, возлагаются на стороны в соответствии с законодательством РФ.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации меры по минимизации нанесенного ущерба. На момент заключения договора вся техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Заказчиком Подрядчику в полном объеме.

Подрядчик не имеет права продать или передать техническую документацию на произведенные работы или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного согласия Заказчика. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком некачественно, с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работ или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе без согласования с Подрядчиком устранить выявленные недостатки своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области. Любые уступки прав по настоящему договору совершаемые Подрядчиком в порядке, предусмотренном ст. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон, либо в других случаях, предусмотренных настоящим договором. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за десять дней до расторжения договора. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею прямые убытки.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. Блоки оконные, двери балконные из поливинилхлоридных профилей с тройным остеклением с подоконными досками мм и откосами из сэндвич-панели ПВХ, водоотливами — цвет белый. При монтаже окон руководствоваться приложением по устройству монтажных стыков СТО 7.

Предусмотреть: на подоконных досках торцевые заглушки; на откосах — декоративные уголки. Конструкция изделий должна предусматривать проветривание помещений при помощи створок с поворотно-откидным регулируемым механизмом режимом микропроветривания. Установить оцинкованные водоотливы не менее мм в т.

Требования по толщине слоев по СТО 7. Документация на изготовление оконных и балконных блоков из ПВХ профилей паспорта предоставляется на каждое изделие с нумерацией квартир и помещений и должна содержать следующие данные:.

Монтаж окон выполнять в соответствии с проектом Шифр Представить на согласование Заказчику схемы монтажных узлов по монтажу оконных и балконных дверных блоков из ПВХ профилей. Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения.

Конструкция узлов примыкания должна обеспечивать отвод дождевой воды и конденсата наружу. Подрядчик обязан обеспечить и нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по противопожарной защите и технике безопасности в период выполнения работ. До начала работ предоставить: приказ на ответственного производителя работ; списки работников, занятых на монтаже конструкций с указанием ответственного лица и контактного телефона; доверенность на ответственного на право подписания документов, связанных с производством работ на объекте актов, протоколов и других документов, кроме финансовых.

Перед изготовлением изделий произвести контрольные замеры оконных и балконных проемов, подоконных досок. К формам КС-2; КС-3 должны прикладываться подписанные укты на скрытые работы и Акт качества для каждого этапа отдельно.

Ответственный представитель авторского надзора в случае если на объекте осуществлялся авторский надзор. Регистрация Войти. Договор строительного подряда. Договор Договора подряда Подрядное строительство Договора подряда. Предмет договора: 1. Стоимость работ и порядок расчетов: 2. Обязанности сторон: 3. Подрядчик обязан: 3. Заказчик обязан: 3. Приемка выполненных работ: 4. По результатам проведения перепроверки составляется Акт, фиксирующий выявленные нарушения.

Ответственность сторон: 5. Гарантии качества: 6. Особые условия: 7. Срок действия договора: 8. Обстоятельства непреодолимой силы: 9. Расторжение договора: Договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон, либо в других случаях, предусмотренных настоящим договором Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения: Форма акта выполненных работ Приложение ; Форма справки о стоимости выполненных работ Приложение ; Проектная документация Приложение ; Техническое задание Приложение ; Сводка затрат Приложение ; Акт качества Приложение.

Особые условия: Условия изготовления: 1. Стеклопакеты 2-х камерные отвечающие требованиям ГОСТ. Монтаж окон производить согласно требованиям ГОСТ 7. Особые требования к монтажному узлу: — монтаж конструкций оконных и балконных блоков по четырем сторонам предусмотреть через переходные пластины - в качестве пароизоляционного внутреннего слоя монтажной пены применять Сазиласт или его аналог с аналогичными эксплуатационными показателями внутри помещения , в качестве наружного гидроизоляционного защитного слоя монтажного шва вилатерма применять СТИЗ-А или его аналог с аналогичными эксплуатационными показателями и сверху нащельник.

Документация на изготовление оконных и балконных блоков из ПВХ профилей паспорта предоставляется на каждое изделие с нумерацией квартир и помещений и должна содержать следующие данные: способы и схемы открывания окон; типы и размеры применяемых усиленных вкладышей в зависимости от размеров створок, рам, импостов; чертежи расположения отверстий для отвода воды, осушения фальцев остекления, с указанием их числа и размеров; количество и расположение запирающих приборов; сведения о физико-механических характеристиках и долговечности ПВХ профилей; схема установки прокладок под остекление; тип и места расположения переходных монтажных пластин; условия регулировки приборов запирания петель; рекомендации по уходу за изделиями; реквизиты подрядчика; гарантийный обязательства.

Заказчик: Управлюший проектами Подрядчик: Директор Исп. S издел. К приемке предъявлены следующие конструкции системы перечень и краткая характеристика конструкций 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора 3. При выполнении работ применены наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве 4.

Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia.

Договор строительного подряда

Порядок расчетов по Договору:. Общая стоимость работ включает:. Подрядчик вправе в одностороннем порядке перенести строки окончания работ на срок просрочки выполнения обязательств Заказчиком в случае:. При не подписании акта выполненных работ Заказчиком в течение 5 пяти рабочих дней без мотивированного отказа в письменной форме прием работ считается подписанным с двух сторон.

Типовой договор на поставку окон ПВХ

Договор на ремонт балкона является договором подряда, поэтому к нему применяются нормы и правила, описанные в главе 37 ГК РФ. Суть сделки заключается в том, что одна сторона — подрядчик — выполняет работу по заданию другой стороны — заказчика. Заказчик, в свою очередь, принимает и оплачивает работу. В нашем онлайн-сервисе вы можете скачать не только образец договора на отделку балкона, но и все необходимые приложения: акт сдачи-приемки работ, календарный план, перечень материалов. На этой странице вы можете скачать договор на отделку балкона в формате Word или PDF.

Работа выполняется иждивением Подрядчика, включая доставку оборудования, механизмов, комплектующих их погрузку-разгрузку, прочее, необходимое для выполнения работ. В рамках выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик, своими силами и за свой счет, осуществляет регулярную уборку и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате выполнения Подрядчиком работ. Комиссия Заказчика может состоять как из лиц, являющихся работниками Заказчика, так и из лиц, являющихся работниками иных хозяйствующих субъектов.

В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий. Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.

Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2. Схема работы в виде картинок на большинстве сайтов мало чего говорит и всё равно всё надо обговаривать. Например, как эта картинка выше — она симпатичная, но ничье время не экономит.

Договор на ремонт балкона

.

.

.

.

Составить и скачать договор на ремонт балкона ✓ Образцы ✓ Бланки ✓ Шаблоны поставка которых осуществляется Подрядчиком самостоятельно​. (лицензия) Подрядчика на осуществление строительных работ (копия). ли выбран договор, покупаем материалы и оборудование, делаем монтаж.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Горислава

    А потом депутаны сделают квадратные глаза и будут вопить о чрезвычайно низком уровне рождаемости и зарегистрированных браков. После чего будут сливать деньги для улучшения сложившейся по их вине демографической ситуации.

  2. Дарья

    Спасибо за интервью. Учебник по гражданскому праву можно приобрести на сайте: Лабиринт ?

  3. chryllorcamu

    При такой системе налоги бессмысленны, нет доверия.

  4. Лада

    У меня в прописном написано Ограниченно годен т.е. В, кому мне показать прописное в военкомате чтобы себе жизнь упростить? у меня Бронхиальная астма, и плоскостопие. Но я точно не помню по какой из этих болезней поставили категорию В.

  5. senpoconqui

    Это 18 лет штрафа мужчины за то, что поймал жену с соседом!